Una notificación de sanción o multa por incumplimiento en un contrato estatal puede generar pánico. Lo que está en juego no es solo una suma de dinero, sino el futuro de su empresa y su capacidad para volver a contratar con el Estado.
Sin embargo, recibir una sanción no significa que el proceso haya terminado. Existen vías legales específicas y sólidas para defendernos. Actuar con rapidez y estrategia, asesorado por un abogado experto en contratación pública, es vital para evitar la inhabilidad.
El proceso sancionatorio: conozca sus plazos y derechos
Antes de iniciar la defensa, es crucial entender el proceso. La entidad estatal debe seguir un procedimiento estricto, y cualquier fallo formal puede ser una vía de defensa para usted.
El derecho de contradicción y defensa
Una vez notificado del inicio del proceso sancionatorio, usted tiene un derecho irrenunciable a defenderse y controvertir las pruebas. Este es el momento de presentar sus argumentos y las pruebas que demuestren que el incumplimiento no fue de su responsabilidad.
Consulte el marco legal de defensa en el proceso sancionatorio para conocer los plazos exactos que debe respetar la entidad.
Estrategias clave para la defensa de contratistas estatales
Nuestro equipo especializado en defensa de contratistas estatales ha identificado estrategias probadas para desvirtuar la responsabilidad.
Probar el caso fortuito o fuerza mayor
Demostrar que el incumplimiento se debió a una causa imprevisible e irresistible lo exime de responsabilidad. Esto incluye eventos naturales o un cambio legislativo abrupto. El evento debe estar debidamente documentado para que el juez administrativo lo acepte como eximente de culpa.
Demostrar la imputabilidad de la entidad estatal
En muchos casos, la entidad incumple primero (ej. retraso en la entrega de licencias o falta de anticipo). Si el incumplimiento del contratista fue causado por la mora o un hecho de la entidad, no puede ser sancionado.
Defender la proporcionalidad de la sanción
Si la sanción es desmedida en relación con el incumplimiento, se puede acudir a instancias superiores. La multa impuesta debe ser proporcional al daño causado, conforme a lo establecido por la jurisprudencia de los tribunales administrativos
Abogados de defensa: su licencia para contratar está en juego
Una sanción puede llevar a la inhabilidad, impidiéndole participar en futuras licitaciones.
El conocimiento técnico de nuestros abogados de defensa de contratistas puede significar la diferencia entre una multa menor y una inhabilitación permanente.
No espere a que la sanción quede en firme. El tiempo es crucial para obtener medidas cautelares y proteger su registro como contratista.